第十六條 發(fā)包人和承包人應當按中標價簽訂《建設工程施工合同》，合同應當對下列建設工程造價計價事項作出約定：

　　（一）工程合同價（包括總價和工程量清單綜合單價）；

　?。ǘ╊A付建設工程款的數(shù)額、支付時限以及抵扣方式；

　　（三）建設工程進度款的支付方式、數(shù)額以及支付時限；

　?。ㄋ模┕こ淌┕ぶ邪l(fā)生變更時，工程價款的調(diào)整方法、索賠方式、支付時限要求以及金額支付方式；

　?。ㄎ澹┘s定承擔風險的范圍、幅度以及超出約定范圍、幅度的調(diào)整辦法；

　?。┕こ炭⒐r款的結算、結算審核與支付方式、數(shù)額以及支付時限；

　?。ㄆ撸┕こ藤|(zhì)量保證（保修）金的數(shù)額、預扣方式以及支付時限；

　?。ò耍┌踩拿魇┕ご胧┵M用；

　　（九）施工工期以及工期提前或者延后的獎懲辦法；

　　（十）與履行合同、支付價款相關的擔保事項；

　?。ㄊ唬┌l(fā)生工程價款糾紛的解決方法；

　?。ㄊ╇p方認為應當約定的其他工程造價計價事項。

　　發(fā)包人與承包人應當在合同簽訂之日起30日內(nèi)按規(guī)定將合同副本報縣級以上人民政府建設行政主管部門備案。

　第十七條 國有投資或者國有資金投資占控股或者主導地位的建設項目的工程結算和竣工決算審計，按照《陜西省國家建設項目審計辦法》執(zhí)行。

　　建設工程竣工結算需審核的，建設單位可以委托具有相應資質(zhì)的工程造價咨詢機構審核。審核成果應當報所在地設區(qū)的市級工程造價管理機構備案。

　　行業(yè)專業(yè)工程竣工結算審核成果報省行業(yè)工程造價管理機構備案。

　　第十八條 建設工程造價發(fā)生合同糾紛，可通過下列方式解決：

　　（一）由雙方當事人協(xié)商解決；

　?。ǘ┨嵴埞こ淘靸r管理機構進行調(diào)解；

　?。ㄈ┫蛴嘘P仲裁機構申請仲裁或者向人民法院提起訴訟。

　　第四章 建設工程造價機構及人員管理

　　第十九條 從事建設工程造價咨詢、招標代理的機構，應當依法取得資質(zhì)證書，并在其資質(zhì)等級許可范圍內(nèi)，從事建設工程造價咨詢、招標代理業(yè)務。

　　第二十條 本省建設工程造價咨詢、招標代理機構設立分支機構，應當向省人民政府建設行政主管部門備案。

　　外省建設工程造價咨詢、招標代理機構在本省從事相關業(yè)務活動，應當向省人民政府建設行政主管部門備案。

　　第二十一條 未取得造價工程師執(zhí)業(yè)資格證書、注冊證書的人員，不得從事建設工程造價活動。

　　造價員從業(yè)管理按照有關規(guī)定執(zhí)行。

　　第二十二條 建設工程造價咨詢、招標代理機構在建設工程造價計價活動中不得有下列行為：

　?。ㄒ唬┩扛摹⒌官u、出租、出借資質(zhì)證書，或者以其他形式非法轉(zhuǎn)讓資質(zhì)證書；

　?。ǘ┏劫Y質(zhì)等級范圍承接業(yè)務；

　　（三）同時接受招標人和投標人或者兩個以上投標人對同一建設工程項目的工程造價咨詢、招標代理業(yè)務；

　?。ㄋ模┮越o予回扣、惡意壓低收費等方式進行不正當競爭；

　　（五）轉(zhuǎn)包承接的工程造價咨詢、招標代理業(yè)務；